Главная страница
Поиск по модели:
  
Лига чемпионов уефа барселона ювентус
Динамическая игрушкаиз картона схема
Цитаты иероглифами с переводом
 

Государственный контракт на строительство объекта - Основные положения порядка заключения и исполнения государственных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для федеральных государственных нужд в Российской Федерации

Основные термины и определения, используемые в государственном контракте их толкование: Заказчик-застройщик — уполномоченное Государственным заказчиком лицо на исполнение функций Заказчика-застройщика, в соответствии с Государственным контрактом. Срок завершения работ - дата получения разрешения государственного органа на пуск газа по всему объекту. Материалы — материалы, изделия, конструкции, используемые Подрядчиком при выполнении работсогласно проектно-сметной документации.

Участок — территория, на которой производятся строительно-монтажные работы. Субподрядчик — специализированная подрядная организация, привлекаемая генеральным подрядчиком на договорных условиях для выполнения части работ по настоящему контракту. Временные сооружения — сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на период строительства на строительной площадке, необходимые для выполнения работ.

Акт сдачи-приемки работ — документ о выполнении очередного этапа работ, предусмотренный настоящим контрактом, подписанный сторонами и являющийся основанием для расчета Сторон с оформлением актов по по ф. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта: При уменьшении в установленном порядке объёма средств краевого бюджета, стороны не должны согласовывать новые сроки и объемы работ, а также и другие условия их выполнения.

Окончательную оплату работ Государственный заказчик производит после завершения работ при условии финансирования из краевого бюджета. Сроки выполнения работ по настоящему контракту определяются графиком производства работ приложение 2. При уменьшении или прекращении соответствующими государственными органами выделения средств соответствующего бюджета, Стороны должны согласовать новые сроки оплаты, а при необходимости, и другие условия выполнения работ.

Все изменения объемов строительства в пределах суммы, указанной в п. Государственный заказчик осуществляет оплату работ из краевого бюджета по настоящему контракту в соответствии с лимитами бюджетного финансирования на текущий финансовый год, указанных в приложении 1 ведомость договорной ценыявляющемся неотъемлемой частью настоящего контракта. Подрядчик, не позднее 25 числа текущего месяца, представляет Государственному заказчику согласованные с Заказчиком-застройщиком:.

Государственный заказчик рассматривает и утверждает представленные документы не более 5-ти рабочих дней со дня приемки от Подрядчика, изменения и дополнения в которые независимо от причин, после указанного срока не принимаются. Государственный заказчик, после подписания формы КС-3 и КС-2 не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, оплачивает Подрядчику стоимость выполненных за предыдущий период работ, при условии поступления средств из краевого бюджета.

Стоимость оборудования оплачивается на основании фактически подтверждающих документов счетов-фактур с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, при условии, что указанные расходы предусмотрены проектно-сметной документацией.

Государственный контракт на строительство объекта газификации | Контент-платформа razreshenie-na-stroitelstvo.ru

Окончательный расчет производится Государственным заказчиком после полного завершения работ по объекту, включая пусконаладочные работы. В связи с тем, что объемы финансирования строительства объекта определяются в пределах лимитов капитальных вложений текущего года из краевого бюджета, Государственный заказчик освобождается от имущественной ответственности за просрочку платежей по контракту.

Для выполнения работ по настоящему контракту в счет стоимости работ, предусмотренной п. Выполнить все строительные работы, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями 1,2 к нему, и сдать объект Заказчику-застройщику в установленный срок в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.

С момента начала работ и до их завершения вести журналы общих и специальных работ, перечисленных в СНиП. Производить работы в полном соответствии с настоящим контрактом, проектно-сметной документацией, графиком производства работ и требованиями технических регламентов. Выполнить геодезические, землеустроительные работы, необходимые для формирования земельного участкаотведенного на период строительства объекта и сдать их результат, оформленный в соответствии с действующим законодательством, Заказчику — Застройщику.

В течение 5-ти дней с момента подписания настоящего контракта получить от Заказчика — застройщика проектно-сметную документацию, согласованную к производству работ. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пройти государственную экспертизу, и утверждение в установленном порядке. После подписания контракта до момента выдачи Заказчиком-застройщиком Подрядчику разрешительных документов на производство работ, выполнить геодезическую разбивку и сдать ее результаты Заказчику — застройщику на проверку для подготовки акта геодезической разбивки.

При выявлении недостатков в проектно-сметной документации, Подрядчик сообщает об этом Заказчику-застройщику в течение ти дней со дня получения документации в письменном виде. При неполучении замечаний по истечении указанного срока документация считается согласованной. Своевременно, в сроки согласованные с Государственным заказчиком, устранить недоделки и дефекты в выполненных работах, выявленных Заказчиком-застройщиком в ходе строительства и приемки объектов в эксплуатацию, а так же произвести благоустройство территории строительства и восстановление дорожного покрытия, при наличии указанных работ в проектно-сметной документации источника их финансирования, но не позднее срока, указанного в п.

Приобрести и поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, согласно проектно-сметной документации. При необходимости возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете в соответствии с утвержденным ПОСом, все временные сооружения. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за не надлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, правил по технике безопасностиохране окружающей средызеленых насаждений и земли.

Нести полную ответственность за выполнение указанных мероприятий, за здоровье и жизнь находящихся на объекте людей, а также за соблюдение правил техники безопасности при транспортировке грузов на объект. Сотрудничать с другими подрядчиками, привлеченными Государственным заказчиком для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, государственными органами, коммунальными службами в пределах сроков строительства объекта.

Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительства объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалыизделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком-застройщиком.

Осуществлять охрану строящегося объекта и нести ответственность за его сохранность, а также материалов, оборудования и другого имущества до срока, согласно п. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном ст.

Правительство утвердило правила заключения госконтрактов на строительство объектов «под ключ»

Инспектирование производства работ проводит специализированная организация - Заказчик-застройщик, которая инспектирует выполнение работ на объекте в любое время, без предварительного согласования с Подрядчиком. При обнаружении нарушений в процессе производства работ, несоответствия объемов выполненных работ проекту и нормам Заказчик-застройщик имеет право приостановить строительство до устранения замечаний.

Подрядчик обязан обеспечить Заказчику-застройщику все необходимые условия для осуществления контрольных функций. Качество работ, скрываемых последующими работами, проверяется и принимается Заказчиком-застройщиком после их выполнения до закрытия их другими работами с оформлением актов скрытых работ. Подрядчик письменно сообщает Заказчику-застройщику о необходимости проведения промежуточной приемки подлежащих закрытию работ не позднее, чем за 2 дня до начала проведения этой приемки.

Если Заказчик-застройщик не был информирован или был информирован с опозданием о закрытии работ, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика-застройщика, а затем восстановить. В случае если Заказчиком-застройщиком будут обнаружены недостатки выполненных работ, то Подрядчик обязуется безвозмездно устранить указанные недостатки.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения осуществляет Подрядчик. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

При расторжении контракта Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить безопасность на участке и освободить участок. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. Подрядчик передает Заказчику-застройщику за 15 дней до начала приемки завершенного строительством объекта один экземпляр исполнительной документации.

Приемка объекта производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком-застройщиком письменного извещения Подрядчика о его готовности и устранения Подрядчиком замечаний Заказчика-застройщика.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 5 лет с момента подписания Сторонами акта о приемке объекта в эксплуатацию, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Государственным заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Государственного заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Государственный заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок их характер, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне.

Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект отдельную частьа также проектную документацию на его строительство или отдельной его части третьей стороне без письменного разрешения Государственного заказчика. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта, компенсируется виновной стороной.

Договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к контракту без изменения цены контракта и протяженности газопровода.

Предложения и претензии, направленные Сторонами в адрес друг друга, рассматриваются не позднее чем в 5-ти дневной срок. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу — по одному для каждой из сторон, один — для финансирующего банка и один для заказчика-застройщика.

Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств. Государственный контракт на строительство объекта газификации. Строительство жилья Социальная инфраструктура. Государственный заказчик — Управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству. Дата начала — день, когда Подрядчик обязан приступить к выполнению работ.

Работы — работы, выполняемые подрядчиком по настоящему контракту. Стоимость работ по контракту: Платежи и расчеты 5. Подрядчик, не позднее 25 числа текущего месяца, представляет Государственному заказчику согласованные с Заказчиком-застройщиком: Интересные новости Важные темы Обзоры сервисов Pandia.

Основные порталы, построенные редакторами. Каталог авторов частные аккаунты. Все права защищены Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Минимальная ширина экрана монитора для комфортного просмотра сайта: Мы признательны за найденные неточности в материалах, опечатки, некорректное отображение элементов на странице - отправляйте на support pandia.

О проекте Справка О проекте Сообщить о нарушении Форма обратной связи. Авторам Открыть сайт Войти Пожаловаться. Архивы Все категории Архивные категории Все статьи Фотоархивы. Лента обновлений Педагогические программы. Правила пользования Сайтом Правила публикации материалов Политика конфиденциальности и обработки персональных данных При перепечатке материалов ссылка на pandia.



 
002720
В освоении новой техники Вы поступаете так:
изучаете инструкцию
просите кого-нибудь помочь
полагаетесь на интуицию
© 2015 — 2017 «razreshenie-na-stroitelstvo.ru» Документы на все случаи!